COMMUNE DE VILLAGE NEUF

---

Aménagement de la rue du Maréchal Foch
Travaux de voirie et de réseaux câblés
Procédure adaptée ouverte
Marché de travaux

---

I - Maître de l'ouvrage - Pouvoir adjudicateur : Commune de VILLAGE NEUF
81 rue du Gal De Gaulle - 68128 VILLAGE NEUF
Téléphone : 03 89 89 79 19 - Courriel : direction@mairie-village-neuf.fr
SIRET : 21680349400014
Représentante du pouvoir adjudicateur : Mme TRENDEL Isabelle, Maire
II - Maître d'oeuvre : C. A. D. 14 rue des Ribeaupierre 68150 RIBEAUVILLE
Tél : 0962 599 034 - mobile : 06 99 33 29 70 - Courriel : cad.ribeauville@cadsarl.fr
Gérant : M. Sébastien LAVINA
III - Identification du marché : Travaux d'aménagement de la rue du Maréchal Foch en 2 tranches.
Le marché est décomposé en 2 lots :
LOT 01 Voirie : Consistance des travaux : Déblais - remblais - bordures - enrobés - traitements des eaux pluviales pour les trottoirs, pistes cyclables, chaussées, stationnement, espaces plantés.
LOT 02 : Câbles : Consistance des travaux : Réseaux téléphoniques et éclairage public.
Le délai d'exécution des travaux, devra être proposé et justifié par l'entreprise dans l'acte d'engagement et dans son offre.
IV - Type de procédure : Procédure adaptée selon les modalités de l'article R2123-1 du Code de la commande publique.
V - Critères de sélection : Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants énoncés et détaillés dans le règlement de consultation :
- Prix : 60 points
- Valeur technique de l'offre : 40 points
VI - Justificatifs à produire : Se reporter au règlement de la consultation.
VII - Obtention des documents de consultation : A télécharger sur le site https://marchespublics-amhr.safetender.com
VIII - Dispositions juridiques, économiques et administratives : Financement : budget communal. Paiement : mandat administratif
IX - Remise des offres : En version dématérialisée : sur le profil acheteur à l'adresse https://marchespublics-amhr.safetender.com
X - Date limite de remise des offres : 28 mai 2024 avant 12h.
XI - Date d'envoi à la publication du présent avis : le 22 avril 2024