COMMUNE DE SCHERLENHEIM

Avis d'appel public à la concurrence
pour une procédure adaptée

1. Identification de l'organisme qui passe le marché :
Commune de Scherlenheim 22 rue principale 67270 SCHERLENHEIM
2. Objet du marché :
La consultation concerne le réaménagement du carrefour Nord à Scherlenheim
Le marché de travaux fait l'objet d'un lot unique.
3. Procédure de passation : La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
4. Délai d'exécution des travaux : Le délai d'exécution de l'ensemble des prestations est de 60 jours
5. Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Selon l'article 5 du règlement de la consultation
6. Critères de jugement des offres :
Selon l'article 6 du règlement de la consultation
7. Modalités d'obtention du dossier de consultation :
Le dossier de consultation des entreprises est consultable sur le profil acheteur de la communauté de communes : https://plateforme.alsacemarchespublics.eu
8. Conditions d'envoi et de remise des offres : Selon l'article 7 du règlement de la consultation
9. Date limite de réception des offres : Vendredi 23 mai 2025 à 12h00
10. Renseignements administratifs :
Commune de Scherlenheim
Tél. : 03 88 02 20 17
Couriel : mairie.scherlenheim@payszorn.com
11. Renseignements techniques :
EMCH+BERGER
29 Route de la Wantzenau
67 800 HOEHNEIM
Mme Dorothée JACKY
Tel: 03 88 18 68 80
Courriel : djacky@emchetberger.fr
12. Délai de validité des offres : 150 jours
13. Date d'envoi à la publication : 25 avril 2025