Avis d'appel public à la concurrence

---

Maître d'ouvrage :
Société Française d'Habitations Economiques (SA d'HLM)
1175 Petite Route des Milles - CS 40650
13457 Aix-en-Provence - Cedex 4
Téléphone : 04 13 57 04 30 - Télécopie : 04 13 57 04 84
Procédure :
Marché de travaux passé selon une procédure avec négociation. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-3, R. 2124-3 et R. 2161-12 à R. 2161-20 du Code de la commande publique.
Ce marché constitue la première phase de cette procédure :
Phase 1 : pré-sélection de 3 candidats (sous réserve d'un nombre suffisant), autorisés à participer à la phase offre
Phase 2 : remise d'une offre technique et financière par les candidats retenus, sur la base du dossier de consultation entreprises qui sera transmis
A ce stade il est demandé aux candidats de fournir uniquement un dossier de candidature.
Objet du marché et allotissement :
Marché de travaux pour la réhabilitation et la résidentialisation de la résidence LA TOUR DU MAS (102 logements à Vaulx-en-Velin)
Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivants : marché de travaux nécessitant le recours au marché unique du fait de ses particularités techniques (intervention en site occupé dans des logements en QPV) qui nécessitent d'avoir un pilotage centralisé des travaux et un accompagnement technique et social. Le cadre d'intervention en site sensible nécessite une approche coordonnée et centralisée de la sécurisation de chantier et de la prévention-médiation.
Durée des travaux :
A compter de l'émission de l'ordre de service, le délai d'exécution est de deux ans comprenant 2 mois de préparation.
Modalités d'obtention du dossier de consultation et remise des offres :
Vous pouvez retirer le DCE sur : http://www.marches-securises.fr. Les justificatifs à produire et les critères d'attribution sont mentionnés dans le RC. Le dépôt des offres devra se faire par voie électronique sur le même site.
Date et heure limite de réception des offres :
Le Vendredi 18 Juillet 2025 à 12h30