Association MOUVEMENT RURAL de JEUNESSE CHRETIENNE

Avis d'Appel Public à la Concurrence

1) Identification du pouvoir adjudicateur :
Association MOUVEMENT RURAL de JEUNESSE CHRETIENNE à PANTIN 93500
2) Objet du marché : AMENAGEMENT DE LA FABRIQUE DU MONDE RURAL à COMBEAUFONTAINE 70120 - PHASE II - BÂTIMENT 2 « PÔLE JEUNESSE »
3) Mode de passation : Selon la procédure adaptée
4) Nature des lots pour le marché cité ci-dessus :
LOT N° 01 : DEMOLITION / GROS OEUVRE
LOT N° 02 : ENDUITS DE FAÇADES
LOT N° 03 : CHARPENTE et COUVERTURE
LOT N° 04 - MENUISERIE
LOT N° 05 - PLÂTRERIE
LOT N° 06 - CARRELAGE / REVÊTEMENT
LOT N° 07 - PLOMBERIE / SANITAIRES
LOT N° 08 - PEINTURE
LOT N° 09 - CHAUFFAGE / VENTILATION
LOT N° 10 - ELECTRICITE
5) Date de début de travaux : NOVEMBRE 2025
6) Délai d'exécution : 7 mois hors préparation
7) Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres
8) Choix de la langue utilisée : Français
9) Unité monétaire : Euro
10) Présentation des offres : Seuls les dossiers dématérialisés sont demandés. La signature électronique n'est pas obligatoire.
11) Jugement des offres : L'analyse des offres sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-dessous :
- Prix des prestations : 50 %
- Valeur technique :50 %
12) Retrait des dossiers : Aucun document papier ne sera transmis par le pouvoir adjudicateur.
Le dossier de consultation est à télécharger sur la plateforme de dématérialisation www.marches-securises.fr
13) Date limite de réception des offres : La proposition dématérialisée sera remise obligatoirement sur la plateforme www.marches-securises.frpour le : MERCREDI 16 JUILLET 2025 à 17 heures
14) Renseignements
Maîtrise d'oeuvre :
* SAS SOTEB ARCHITECTUREM.
Bruno MATEOS Architecte n°080381- Economiste
1, Rue des Giranaux - 70100 ARC-LES-GRAY
Tél 03 84 65 13 20 - Fax 03 84 65 60 54
e-mail : contact@soteb.archiMaître de l'Ouvrage :
* Association MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRETIENNE
2, rue de la Paix 93500 PANTIN
Renseignements administratifs :
Mme Marie-Océane BRETAGNOLLE
Tél 01.48.10.38.30 - e-mail : mo.bretagnolle@mrjc.org
Renseignements techniques :
M. Bruno MATEOS
Tél 03.84.65.13.20 - Fax 03.84.65.60.54
e-mail : contact@soteb.archi
Visite du site (sur rendez-vous) :
Mme Lucie BOURDOIS-RISSE Tél 06.72.41.63.40
e-mail : fabrique.combeaufontaine@mrjc.org
15) Date d'envoi à la publication : MERCREDI 11 JUIN 2025