Commune d'Érize-la-Brûlée

Avis d'appel public à la concurrence
Marché de travaux

- Identification de l'organisme qui passe le marché :
Commune d'Érize-la-Brûlée
1 place du général de Gaulle
55260 ÉRIZE-LA-BRÛLÉE
Tél. : 03 29 75 08 84 Mail : erize.la.brulee.mairie@wanadoo.fr
- Mode de passation du marché :
Procédure adaptée en application de l'article R 2123-1 et R.2123-1 à R.2123-8 du Code de la Commande publique
- Objet du marché :
Aménagement et sécurisation de la rue du Four
- Lieu d'exécution :
Rue du Four
- Délai d'exécution/date prévisionnelle :
Délai d'exécution = 4 mois
Début prévisionnel des travaux = Août 2025
- Nature des prestations :
Les travaux consistent à remettre en état la rue du Four de façade à façade, à remplacer le réseau d'eaux pluviales et à créer quelques places de stationnement perméables.
*Tranche ferme et 2 prestations supplémentaires éventuelles obligatoires.
- Date limite de réception des offres :
La date limite de remise des offres est le Jeudi 15 mai 2025 à 12h00.
- Conditions d'envoi des candidatures et des offres :
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation suivante : e-marchespublics.com. Aucun autre mode de transmission n'est autorisé.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard dans les 8 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite depuis la plateforme de dématérialisation précitée.
- Délai de validité des offres :
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
- Critères de jugement des offres :
1.Le prix = 60%
2.La valeur technique = 40%
- Date d'envoi à la publication : Vendredi 11 avril 2025